很多人覺得寫合同是一件非常困擾的事情，但是只要掌握正確的寫作方法就可以了，寫合同其實(shí)也是為了更好的保障我們自己的權(quán)益，以下是范文社小編精心為您推薦的不鋼材買賣合同7篇，供大家參考。
不鋼材買賣合同篇1
買 受 方： 成都建工集團(tuán)總公司西藏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)周轉(zhuǎn)用房二期b區(qū)三標(biāo) 段項(xiàng)目部 出 賣 方： 祥瑞達(dá)鋼材銷售部 工程名稱： 西藏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)周轉(zhuǎn)用房二期b區(qū)七、十號樓(三標(biāo)段)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依照平等互利的原則，為明確買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 鋼材的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格
本合同鋼筋單價(jià)按以上表格中單價(jià)執(zhí)行，若在本合同履行期間鋼筋市場單價(jià)發(fā)生變化，本合同鋼筋單價(jià)不作調(diào)整，買賣雙方對此確認(rèn)無異議。
第二條 合同價(jià)款及支付
2.1 合同總價(jià)款：按買賣雙方確認(rèn)的實(shí)際交貨數(shù)量計(jì)價(jià)。交貨總量不得
低于本合同數(shù)量。
2.2 支付方式：出賣方按本合同約定供貨，在20_年春節(jié)前支付買賣雙方確認(rèn)的實(shí)際交貨價(jià)款的50%，出賣方按本合同約定全部供貨完成后，第二次供貨到貨后支付買賣雙方確認(rèn)的實(shí)際交貨價(jià)款的80%，工程完工合格后無供方責(zé)任時(shí)一個(gè)月內(nèi)支付完全部貨款。
2.3 交貨地點(diǎn)：本項(xiàng)目工程工地。
2.4 交貨時(shí)間：20_年十一月十五日前。
第三條 計(jì)量
3.1 以買賣雙方確認(rèn)的實(shí)際交貨數(shù)量計(jì)量。買賣雙方確認(rèn)交貨鋼筋規(guī)格、數(shù)量的單據(jù)應(yīng)由買賣雙方書面委托人簽字有效，并作為本合同有效附件和結(jié)算依據(jù)。
第四條 供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn)
4.1 出賣方在接到施工單位的鋼筋供應(yīng)通知后，在規(guī)定時(shí)間 24 小時(shí)內(nèi)將鋼筋送至指定地點(diǎn)。
第五條 其他約定事項(xiàng)
5.1 交貨地點(diǎn)鋼筋下車費(fèi)用由買受方負(fù)責(zé)。 5.2 本合同所指鋼筋規(guī)格、質(zhì)量為國標(biāo)。 第六條 雙方的義務(wù) 6.1 買受方的義務(wù)
6.1.1 按合同約定支付價(jià)款。
6.1.2 完成鋼筋供應(yīng)前的準(zhǔn)備工作，并應(yīng)提前 12 小時(shí)以書面形式通知出賣方供應(yīng)鋼筋的時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量等。
6.1.3 保證施工工地道路暢通，照明良好，水電設(shè)施齊全。
6.2 出賣方的義務(wù)
6.2.1 按合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鋼筋。
6.2.2 按時(shí)供應(yīng)鋼筋，提供所供鋼筋的試(檢)驗(yàn)報(bào)告、合格證書。 6.2.3 在鋼筋供應(yīng)過程中因特殊情況而不能繼續(xù)正常供應(yīng)時(shí)，應(yīng)自情況發(fā)生之日起以書面形式通知買受方，并與買受協(xié)商處理辦法，不得對買受方施工造成損失，否則出賣方承擔(dān)責(zé)任。
第七條 違約責(zé)任 7.1 買受方的違約責(zé)任
7.1.1 買受方未按合同約定付款，出賣方有權(quán)停止供料，買受方應(yīng)賠償由此造成的損失。
7.2 出賣方的違約責(zé)任
7.2.1 未按合同約定的質(zhì)量和數(shù)量供應(yīng)鋼筋，賠償因此給買受方造成的損失。
7.2.2 未按合同約定的時(shí)間供應(yīng)鋼筋，賠償因此給買受方造成的損失。 7.3 違約方承擔(dān)給對方造成的實(shí)際和預(yù)期損失的全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 第八條 爭議的解決方式
8.1 本合同如在履行過程中發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。 8.2 協(xié)商不成的可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。 第九條 不可抗力
9.1 不可抗力的范圍包括：戰(zhàn)爭和國家宣布的嚴(yán)重自然災(zāi)害。 9.2 一方因不可抗力無法履行合同時(shí)，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方。
9.3 一方延遲履行合同發(fā)生不可抗力的，不能免除其違約責(zé)任。
第十條 合同簽訂地點(diǎn)： 拉薩市 第十一條 本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 本合同一式四份，買方執(zhí) 二 份，賣方執(zhí) 二 份。 第十三條 本合同未盡事宜，雙方另行解決。 以下無合同正文
買受方：(公章)成都建工集團(tuán)總公司
西藏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)周轉(zhuǎn)用房二期b區(qū)三標(biāo)段項(xiàng)目部
委托代理人： 電話： 開戶行： 賬號：
出賣方：(公章)祥瑞達(dá)鋼材銷售部 委托代理人： 電話： 開戶行： 賬號：
合同簽訂日期： 年 月 日
不鋼材買賣合同篇2
供貨方（以下簡稱甲方）：身份證號：
需貨方（以下簡稱乙方）：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由甲方向乙方所需鋼材。根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定及平等互利原則，甲乙雙方協(xié)商條款如下，共同遵守：
一、根據(jù)需要，甲方及時(shí)向乙方提供合格鋼材到乙方指定地點(diǎn)，質(zhì)量達(dá)到質(zhì)檢、復(fù)檢合格。乙方做到先檢驗(yàn)后使用，如出現(xiàn)質(zhì)量問題所有責(zé)任全部由甲方負(fù)責(zé)。
二、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商決定，鋼材單價(jià)按重慶市場價(jià)計(jì)算，另加運(yùn)費(fèi)元/噸到工地為止。
三、所供鋼材為國家認(rèn)可的廠，并達(dá)到檢驗(yàn)合格。
四、乙方向甲方采購鋼材噸大寫：噸，每次供貨提前一天雙方以重慶市場核定價(jià)格為準(zhǔn)，以現(xiàn)場收料單上雙方簽字認(rèn)可的數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
五、甲方給乙方按批次供鋼材，十五日為一個(gè)檢測周期，十五日內(nèi)如支付該批次鋼材款則不計(jì)資金利息，超過十五日則從鋼材到場第十日起計(jì)資金利息，乙方按每天每噸鋼材加價(jià)10元結(jié)算給甲方，甲方供滿噸時(shí)，乙方必須結(jié)清所有款項(xiàng)。
六、鋼材直條按檢尺理論重量計(jì)算，盤元按過稱重量為準(zhǔn)。
七、乙方必須提出前5天向甲方書面提供所需鋼材數(shù)量、型號、否則延誤工期由乙方自行負(fù)責(zé)。如果甲方未按乙方計(jì)劃量供貨，甲方每天向乙方支付違約金叁仟元整。乙方未按合同約定時(shí)間支付鋼材款，乙方每日按所欠鋼材款總額的3%付違約金給甲方，直至到付款之日為止。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋單后生效，本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，依法向人民法院提起訴訟。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
不鋼材買賣合同篇3
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則，就乙方向甲方采購鋼材事宜達(dá)成如下合同條款：
一、乙方工程的名稱及地點(diǎn)： 。
二、乙方因工程需要，自 年 月 日至 年 月 日 不定時(shí)多批次向甲方采購鋼材，總量約 1400 噸，每月不多于 300 噸。
三.、方式：
(一)在本臺同有效期內(nèi)，乙方指定 作為乙方代表。以書面形式通知甲方所需鋼材的具體規(guī)格、數(shù)量，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要貨通知在五日內(nèi)將乙方所需鋼材達(dá)到指定地點(diǎn)。
(二)乙方在甲方鋼材送到工地后，應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行清點(diǎn)，核對所供鋼材的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)款，核對后應(yīng)在甲方的送貨單上簽收，該送貨單作為甲乙雙方交付及結(jié)算貨款的憑據(jù)。
四、鋼材產(chǎn)品：國標(biāo)(包檢測合格)。
五、鋼材的計(jì)量方式： ￠6-8線材、￠8-10盤螺過磅，螺紋鋼按國家規(guī)定理論計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。
六、鋼材的價(jià)格：甲方墊資200噸以內(nèi)， 以貨到工地當(dāng)天的上海西本新干線會員指導(dǎo)價(jià)南京區(qū)域價(jià)上浮150元每噸每月價(jià)格結(jié)算。墊資部分六個(gè)月以內(nèi)結(jié)清。(此價(jià)格不含稅金，開票另加150元/噸)。墊資部分以外的每80噸結(jié)算一次，此價(jià)格以貨到工地當(dāng)天的上海西本價(jià)上浮60元每噸。貨款應(yīng)及時(shí)結(jié)算逾期每日按5‰給付違約金給甲方 。
七、交貨地點(diǎn)：每批鋼材的交貨地點(diǎn)為本合同第一款標(biāo)明的工程地點(diǎn)，由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送到達(dá)。甲方運(yùn)輸途中的安全及相關(guān)費(fèi)用甲方自負(fù)。貨到工地由乙方負(fù)責(zé)卸貨及承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和責(zé)任。
八、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);甲方所供鋼材必須符合國家規(guī)定的相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并供方(甲方) 需方(乙方)隨貨出具每批次的質(zhì)量保證書。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法：乙方應(yīng)在收到甲方送達(dá)鋼材后24小時(shí)內(nèi)取樣送當(dāng)?shù)胤ǘz測部門進(jìn)行檢測(節(jié)假日順延)，檢測合格后方可使用。如乙方未經(jīng)檢測即將甲方貨物使用后產(chǎn)生損失，甲方僅負(fù)責(zé)退貨的費(fèi)用，如鋼材在檢測后出現(xiàn)質(zhì)量不合格;乙方應(yīng)當(dāng)在收到檢測報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)書面通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)退回并及時(shí)調(diào)換供應(yīng)合格產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、檢測費(fèi)由甲方自負(fù)。
十、結(jié)算及付款時(shí)間：
(一)在合同履行期間，若乙方更換鋼材供應(yīng)商，應(yīng)事先書面通知甲方。并在更換之日起五日內(nèi)償清所欠甲方的所有鋼材款，逾期不付清貨款的，乙方每日應(yīng)當(dāng)按照未付貨款金額的千分之五付給甲方違約金。
(二)甲方未經(jīng)乙方書面同意，延遲送貨，影響乙方工程進(jìn)度，甲方應(yīng)當(dāng)賠付乙方所受的損失，每逾期一日，按照延遲送貨的金額的千分之五付給乙方違約金。
(三)合同履行中如因不可抗力致合同無法履行時(shí)，甲、乙雙方均可解除合同通知到達(dá)之日起五日內(nèi)結(jié)清已經(jīng)交易的鋼材款。逾期支付的，乙方應(yīng)當(dāng)每日按照未償清金額的千分之五付給甲方違約金。
(四)甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同，雙方任何一次違約，對方均可要求解除合同結(jié)清全部款項(xiàng)并承擔(dān)合同的全部違約責(zé)任。
十一、未經(jīng)事宜經(jīng)雙方協(xié)商解決。
本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
不鋼材買賣合同篇4
賣方：
買方：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日 賣方和買方就《 》所用鋼材供方一事本著友好協(xié)商，平等互利的原則，就賣方向買方供貨的相關(guān)事宜訂立以下合同條款，雙方共同遵守：
第一條：標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款及交(提)貨時(shí)間：
1、標(biāo)的物為鋼材，合同簽訂數(shù)量為
2、價(jià)格以買方提貨之日《我的鋼鐵》網(wǎng)站上公布地區(qū)合肥地區(qū)最新鋼材價(jià)格為基礎(chǔ)結(jié)算價(jià)_______________。
3、標(biāo)的貨物產(chǎn)地由買方指定生產(chǎn)廠家。廠家，品種，數(shù)量及價(jià)格以賣方開具的發(fā)貨憑證或由買方簽字收條中確定為準(zhǔn)。生產(chǎn)廠家指定：
4、結(jié)算數(shù)量以買方實(shí)際收到鋼材數(shù)量為準(zhǔn)。
第二條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：gb/t701-1997,gb1499.2-20xx。
第三條：賣方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：按國家標(biāo)準(zhǔn)，如出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由賣方承擔(dān)。賣方在交貨時(shí)出具相應(yīng)廠家的有關(guān)資料產(chǎn)。
第四條：合理損耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法：線材按磅重計(jì)交貨，螺紋按理重計(jì)量交貨。
第五條：標(biāo)的物抽有權(quán)自買方提貨時(shí)轉(zhuǎn)移。
第六條：交(提)貨方式、地點(diǎn)：由賣方送貨到買方書面指定地。
第七條：賣方提價(jià)的產(chǎn)品，買方應(yīng)指定專人接收，在本合同履行期內(nèi)買方指定_________、_________、_________負(fù)責(zé)收貨，如該指定人員發(fā)生變動(dòng)，買方應(yīng)及時(shí)以書面方式通知賣方;賣方送貨時(shí)，買方指定收貨人員如不在現(xiàn)場，應(yīng)由買方負(fù)責(zé)人_________在送貨單據(jù)上簽字或加蓋買方公章方為有效;如買方不能按前述約定辦理收貨手續(xù)，賣方有權(quán)拒絕交付該批貨物。
第八條：運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)。運(yùn)費(fèi)、吊裝費(fèi)等其他費(fèi)用由買方承擔(dān)計(jì)_________元每噸。
第九條：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：按照國家標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后方可使用，如有異議收到貨物7日內(nèi)應(yīng)書面提出，賣方無條件及時(shí)處理。
第十條：結(jié)算方式、時(shí)間及數(shù)量：貨到工地后7日內(nèi)買方付清貨款免息。7日后結(jié)算價(jià)格以買方提貨之日《我的鋼鐵》網(wǎng)站上公布的合肥地區(qū)最新鋼材價(jià)格的基礎(chǔ)上每天噸加價(jià)1.2元，從提貨之日起到付款之日止。
第十一條：違約責(zé)任：
1、賣方違約責(zé)任：買方每次需要鋼材的數(shù)量，品種以書面形式(雙方簽字)通知賣方，賣方接到買方通知后3日內(nèi)(如買方需要的規(guī)格合肥市場缺貨，需要從外地購買，可延長5日)送貨到買方，如因賣方接到供貨通知沒有及時(shí)給買方供貨，造成買方停工的工期延誤由此產(chǎn)生的違約責(zé)任由賣方承擔(dān)。
2、買方違約責(zé)任：
① 買方如果未能按照本合同第十條之約定付清貨款，70日后賣方有權(quán)解除本合同，買方還應(yīng)向賣方支付未付款部分每天每噸千分之伍的逾期付款違約金。
第十二條：合同期限：本合同自簽訂日起至 年 月 日止。
第十三條：本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，合同的補(bǔ)充協(xié)議與合同有同樣的法律效力。
第十四條：本合同產(chǎn)生糾紛按照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
第十五條：解決合同糾紛方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的向賣方所在地人民法院起訴。
第十六條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
賣方： 買方：
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 電話： 電話：
傳真： 傳真：
不鋼材買賣合同篇5
買方(全稱)：貴州建工集團(tuán)第四建筑工程公司貴陽市延安西路二
號大院紫林廣場b棟商住樓工程
貴州建工集團(tuán)第四建筑工程公司小河星河國際城工程
賣方(全稱)：貴陽秋林物資有限公司
簽 訂 時(shí) 間：20xx年8月30日
材料(鋼材)買賣合同
合同編號：08
買方：貴州建工集團(tuán)第四建筑工程公司貴陽市延安西路二號大院紫林廣場b棟商住樓工程貴州建工集團(tuán)第四建筑工程公司小河星河國際城工程(以下簡稱甲方)
賣方：貴陽秋林物資有限公司(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方根據(jù)互惠互利、配合協(xié)作的精神，在對本合同進(jìn)行充分理解的基礎(chǔ)上，友好協(xié)商達(dá)成共識，自愿訂立本合同，并嚴(yán)格執(zhí)行。
一、 物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、金額：
二、 交(提)貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式：
按甲方指定地點(diǎn)(紫林廣場b棟工地)(小河星河國際城工地)、現(xiàn)場驗(yàn)收交貨。乙方在接到甲方提前3-10天下達(dá)的書面采購計(jì)劃，保證按照書面計(jì)劃的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將全部貨物供應(yīng)到甲方指定地點(diǎn)。注：市場缺貨雙方共同協(xié)商解決。
三、 交貨的方式：
1、乙方應(yīng)送貨至甲方指定地點(diǎn)，所需費(fèi)用包括運(yùn)費(fèi)、吊裝費(fèi)及卸車費(fèi)等費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。如乙方不能按時(shí)交貨，賠償甲方損失，每天每噸按拾元人民幣計(jì)算(每月按30天計(jì)算)。
四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法：
(1)、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)gb1499.2-20xx、gb1499.1-20xx驗(yàn)收。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法：
(2)、材質(zhì)證明書必須隨貨同行。
(3)、貨到先驗(yàn)收后使用，甲方如有質(zhì)量異議，應(yīng)在貨后3日內(nèi)向乙方提出，過期視為驗(yàn)收合格使用，一切責(zé)任甲方自行負(fù)責(zé)，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
(4)、因質(zhì)量發(fā)生爭議，雙方同意共同取樣并送交省級檢測站進(jìn)行檢驗(yàn)，并以該機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，因此而發(fā)生的費(fèi)用均由責(zé)任方承擔(dān)。出現(xiàn)不合格品，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定時(shí)間內(nèi)包退包換。
五、數(shù)量驗(yàn)收：
(1)驗(yàn)收方法：一級鋼盤元以過磅為準(zhǔn)(東方交易市場計(jì)量單為準(zhǔn))螺紋鋼以理論計(jì)算為準(zhǔn)，甲方收料人簽字為生效。甲方可以用電子稱復(fù)量，一次性計(jì)量誤差在200kg以內(nèi)。
六、付款方式：
甲方每月按貨款的總金額支付百分之伍拾(50%)給乙方，現(xiàn)金或銀行支票，欠款部分加價(jià)每天每噸按人民幣柒元計(jì)算。主體完工叁個(gè)月(月按30天計(jì)算)之內(nèi)所欠的鋼材款必須全部付清，如有付不清所欠的鋼材款，就按每天每噸加收人民幣拾元計(jì)算(月按30天計(jì)算)。
不鋼材買賣合同篇6
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設(shè)工程，其工地負(fù)責(zé)人z某、c某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，z某和c某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價(jià)款按上海西本鋼鐵每日市場報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)上浮每噸150元作為成交價(jià)，又約定以送貨單確定的單價(jià)和總金額為結(jié)算依據(jù)，也明確約定了被告付款時(shí)間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計(jì)貨款金額為520萬余元。被告通過z某、c某陸續(xù)付款計(jì)360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與z某、c某協(xié)商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復(fù)。此時(shí)適逢金融危機(jī)，原告經(jīng)受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后，經(jīng)周密調(diào)查，掌握z某被告的工程項(xiàng)目經(jīng)理、c某為被告該項(xiàng)目工程的內(nèi)部承包人，原告有理由相信他們有權(quán)代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應(yīng)為被告公司，同z某和c某以個(gè)人身份自愿對被告貨款承擔(dān)共同付款責(zé)任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴z某、c某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務(wù)承擔(dān)共同清償責(zé)任，同時(shí)向法院申請?jiān)V訟保全，全額凍結(jié)了被告公司的銀行賬戶，保證了債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。
訴訟中，被告以貨款金額計(jì)算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質(zhì)量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風(fēng)險(xiǎn)，我方在保障根本利益得到順利實(shí)現(xiàn)的前提下愿與對方和解，經(jīng)法院主持調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，被告公司于和解當(dāng)日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，我方遂申請撤訴。
不鋼材買賣合同篇7
合同編號：
鋼材買賣合同
甲方（賣方）：
甲方法定代表人：
甲方委托代理人：
乙方（買方）：
乙方法定代表人：
乙方委托代理人：
合同履行地：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則，就乙方向甲方采購鋼材事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方工程的地點(diǎn)及名稱：。
二、乙方因工程需要，自（公歷）年月日至年月日止，不定時(shí)、多批次向甲方采購鋼材，總需貨量約噸。
三、乙方工程日期：自（公歷）年月日起至年月日完工。
四、交易方式：
1、在本合同有效期內(nèi)，乙方指定作為乙方代表，可以口頭或書面形式向甲方訂貨，有權(quán)簽收甲方的供貨單，乙方對該代表的一切行為均予以認(rèn)可。除該代表外，乙方其他人員除有書面特別授權(quán)外，無權(quán)行使本合同項(xiàng)下乙方之權(quán)利；
2、在合同有效期內(nèi)，乙方代表可以用電話、訂貨單等形式通知甲方所需采購鋼材的具體品名、規(guī)格、數(shù)量等，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要貨通知在五天之內(nèi)將乙方所需之鋼材送達(dá)雙方指定地點(diǎn)，如有特殊原因無法及時(shí)送達(dá)的，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方；
3、乙方在甲方的鋼材送達(dá)之后，應(yīng)當(dāng)場予以清點(diǎn)數(shù)量，核對規(guī)格、品名、價(jià)格等，核實(shí)、確認(rèn)后在甲方的送貨單或者供貨單上簽名，該送貨單或供貨單作為甲乙雙方結(jié)算的憑證。
4、前兩個(gè)月甲方的送貨量只限定在噸—噸之間；此后每個(gè)月乙方需甲方的送貨量累計(jì)都不得超過噸，并不得少于噸；超出部分甲方可不予送貨。
五、鋼材的計(jì)量方式：除線材按實(shí)際重量計(jì)算外，按國家標(biāo)準(zhǔn)理算。
六、鋼材的價(jià)格：按送貨當(dāng)天上海西本優(yōu)質(zhì)鋼價(jià)每噸加元。
七、交貨（提貨）地點(diǎn)、方式：每批鋼材的交貨地點(diǎn)為昆山市東澳鋼材現(xiàn)貨市場，由甲方代辦托運(yùn)至合同約定的工程地點(diǎn)。
八、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方所供鋼材必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨出具當(dāng)批次貨物的質(zhì)量保證書。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法；乙方應(yīng)于甲方送達(dá)鋼材之日起48小時(shí)內(nèi)（法定節(jié)假日除外）取樣送達(dá)當(dāng)?shù)胤ǘz測部門進(jìn)行國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測，檢測合格后方可使用。未經(jīng)檢測乙方投入使用的，甲方對此概不負(fù)責(zé)。如鋼材經(jīng)檢測為不合格，乙方應(yīng)當(dāng)在收到檢測報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)書面通知甲方，甲方應(yīng)于收到乙方通知后及時(shí)將該批鋼材退回并于48小時(shí)內(nèi)（法定節(jié)假日除外）及時(shí)供應(yīng)合格產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
十、結(jié)算及付款方式：
1、基于乙方需貨量大、工程周期長，加上甲方同意對此800噸款項(xiàng)乙方可于合同終止前最后六個(gè)月（即：年月日起至年月日）內(nèi)予以結(jié)清，乙方同意給予甲方每個(gè)月元補(bǔ)償，此項(xiàng)補(bǔ)償款乙方應(yīng)于每月結(jié)款日（即：每月日）同貨款一同結(jié)算；
2、對于甲方最初兩個(gè)月（即年月與年月）所送鋼材之貨款，除甲方同意給予乙方延期結(jié)款的800噸貨款外，乙方應(yīng)于送貨之日起兩個(gè)月內(nèi)予以結(jié)清其余貨款；
3、若每個(gè)約定結(jié)算月乙方需甲方送貨量超過第四條第四款之約定，并甲方予以送貨的，乙方應(yīng)予該貨物送達(dá)之日起日內(nèi)，對超出部分之貨款用現(xiàn)金結(jié)算。
4、付款方式：。
十一、違約責(zé)任：
1、若乙方未對前述第十條第一款之補(bǔ)償金及甲方在合同之初所送之鋼材貨款（除乙方可延期結(jié)款的800噸鋼材貨款外）未在送貨之日起兩個(gè)月內(nèi)予以結(jié)清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按總貨款（含可延期之800噸貨款及前述第十條第一款之補(bǔ)償金）每日千分之三計(jì)算逾期違約金。
2、在合同履行期內(nèi)，若乙方更換供應(yīng)商，應(yīng)提前15日通知甲方，并于通知到達(dá)甲方之日起五日內(nèi)向甲方付清所有貨款，否則，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付所欠款項(xiàng)千分之三的違約金。
3、因甲方所提供鋼材不合格，并且沒有及時(shí)予以更換的，每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付該批不合格鋼材相應(yīng)貨款千分之三的違約金。
4、乙方未按合同約定付款的，甲方有權(quán)中止合同，并開始按所欠款項(xiàng)每日千分之三向乙方收取違約金，待乙方結(jié)清相應(yīng)貨款后，合同繼續(xù)履行；若乙方逾期付款達(dá)日，甲方有權(quán)單方終止合同，并于終止合同之日起五日內(nèi)，予以結(jié)清所有款項(xiàng)。若逾期，則乙方應(yīng)按所欠總款項(xiàng)每日千分之三向甲方支付逾期違約金。
5、因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行的，雙方可終止合同。乙方應(yīng)于合同終止之日起五日內(nèi)向甲方結(jié)清所有款項(xiàng)。逾期支付的，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付所欠貨款總額的千分之三的逾期違約金。
6、乙方每個(gè)約定結(jié)算月應(yīng)按照第四條第四款之規(guī)定數(shù)量要求甲方送貨，如未達(dá)到此數(shù)量，甲方有權(quán)單方解除合同，并有權(quán)要求乙方于五日內(nèi)付清所有貨款，逾期，則每逾期一天按所欠貨款總額千分之三向甲方支付逾期違約金。
十二、糾紛解決方式：
若合同發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向合同履行地人民法院起訴。
十三、其他約定事項(xiàng)：
1、約定鋼材廠家為：馬鋼、沙鋼、西城、南鋼、永剛、中天、日照、蘇鋼、杭鋼、山西長冶、江蘇鴻泰、無錫雪浪等廠家。
2、“約定結(jié)算月”：即從第一個(gè)結(jié)算日起至第二個(gè)結(jié)算日計(jì)一約定結(jié)算月；此后以此類推。
3、每月日作為結(jié)算日。
3、
本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽蓋章即生效。
甲方單位（章）乙方單位（章）
甲方委托代理人：甲方委托代理人：
代理人身份證號碼：代理人身份證號碼：
電話：電話：
甲方單位開戶行：甲方單位開戶行：
賬號：賬號：
年月日年月日
